Оферта

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА

НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПОДРЯДА

 

 

Настоящая публичная оферта адресована физическим или юридическим лицам (далее – «Заказчик») и является официальным предложением ИП Банникова Владислава Максимовича ОГРНИП 321440000017458 (далее – «Исполнитель»), заключить договор подряда (далее – «Договор»), в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации о нижеследующем:

 

1. Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика создать за вознаграждение интернет-сайт или доработать действующий интернет-сайт или разработать иной объект интеллектуальной собственности или выполнить работы по наполнению сайта или выполнить иные работы, не связанные созданием объекта интеллектуальной собственности, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ.

1.2. Сайт представляет собой совокупность программ для электронных вычислительных машин и иной информации, содержащейся в информационной системе, доступ к которой обеспечивается посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет по доменным именам и (или) по сетевым адресам, позволяющим идентифицировать сайты в сети Интернет.

Под доработкой сайта стороны понимают как комплекс технических действий по улучшению работоспособности сайта, а также выполнение иных действий, связанных с изменением текущего функционала сайта, внешнего вида и информационного наполнения.

1.3. Исключительные права на результат работ могут быть переданы Заказчику в случае, если стороны согласовали отчуждение прав в счете. По умолчанию исключительные права на результат работ принадлежат Исполнителю, а Заказчик получает неисключительную лицензию на использование результата работ. Стороны определили, что стоимость исключительных прав составляет 100% от общей стоимости работ.

1.4. Исполнитель вправе для оповещения о принадлежащем ему исключительном праве на сайт вставить ссылку на свой сайт. В случае, если Заказчик без согласования с Исполнителем удалит данную ссылку, то он обязуется выплатить Исполнителю штраф в размере 100% от стоимости работ. Штраф выплачивается на основании письменного требования, направляемого по электронной почте.

1.5. Стороны гарантируют, что Исполнитель не состоит в трудовых или иных служебных отношениях с Заказчиком. Исполнитель вправе привлекать для выполнения работ соисполнителей, при этом, оставаясь ответственным за результат работ перед Заказчиком.

1.6. Исполнитель гарантирует, что:

- при создании сайта им не будут нарушены Исполнительские, патентные и любые иные права третьих лиц;

- после создания сайта ему будет принадлежать исключительное право на сайт.

1.7. Заказчик гарантирует, что обладает исключительными правами на материалы, передаваемые Исполнителю для размещения на Сайте, а в случае нарушения данного условия, Заказчик самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами. Исполнитель направляет поступающие от третьих лиц претензии непосредственно Заказчику.

1.8. Заказчиками по настоящему Договору могут быть исключительно дееспособные лица, достигшие возраста 18 лет. В случае, если заказчиком выступает юридическое лицо, то для взаимодействия с Исполнителем необходимо предоставить доверенность в простой письменной форме, выданную от имени юридического лица.

1.9. Заказчик, принимая акцепт данной оферты, подтверждает, что заказывает услуги у Исполнителя не для личного пользования.

 

2. Порядок заключения Договора и изменения условий

2.1. Факт присоединения к настоящему Договору подтверждается согласованной Сторонами Заявкой в электронной форме и внесением оплаты (в случае, когда стороны согласовали предварительную оплату).

2.2. Заявка составляется Исполнителем на основании запроса, полученного Исполнителем посредством заполнения данных на сайте Исполнителя https://bannikon.ru/oferta. Запрос должен содержать: Имя, телефон, пожелания к сайту.

2.3. Исполнитель подтверждает получение направленного Заказчиком запроса посредством направления сообщения на оставленный номер телефона и далее формирует, и направляет письменную заявку на адрес электронной почты Заказчика. Заказчик со своей стороны направляет письмо-подтверждение, также подтверждением заявки является оплаченный счет (в случае, когда стороны согласовали предварительную оплату). Подтвержденная Заявка означает акцепт условий, отраженных в настоящем Договоре (ст. 438 ГК РФ).

2.4. Настоящий договор считается заключенным с момента подтверждения Заявки (подтверждение по электронной почте и/или оплата выставленного счета).

2.5. Исполнитель вправе вносить изменения в Договор в одностороннем порядке и без необходимости согласования изменений с Заказчиком. При этом, внесенные изменения распространяются на новые отношения, а в отношении фактически сложившихся отношений приоритет имеет действовавшая на дату акцепта оферты версия Договора.

2.6. Стороны придают юридическую силу электронному документообороту, осуществляемому путем отправки документов, писем и уведомлений с использованием адресов электронной почты сторон, указанных в договоре.

2.7. Стороны признают надлежащим согласование всех текущих рабочих вопросов в связи с исполнением договора, в том числе направление писем, запросов и других сообщений по электронной почте и с использованием мессенджеров. При отсутствии доказательств фальсификации такая переписка признается юридически значимой и является надлежащим доказательством в случае возникновения судебного спора.

2.8. Также, допускается присоединение к настоящей оферте путем взаимодействия сторон через посредника – сайт www.freelance.ru/bannikon . В указанном случае, ссылка на текст настоящей оферты направляется Заказчику в рабочую область по проекту, а фактом подтверждения является выраженное согласие Заказчика в рабочей области и внесение оплаты с использованием сервиса – «Безопасная сделка».

 

3. Права и обязанности Исполнителя

3.1. Исполнитель обязан приступить к выполнению работ по созданию сайта в согласованные в течение 2 рабочих дней с момента согласования заявки и выполнить объем работ, который стороны определили в счете на оплату. Работы могут выполняться поэтапно (в указанном случае выполнение каждого из этапов подтверждается подписанным актом приемки-передачи этапа работ).

3.1.1. Датой окончания работ по созданию сайта следует считать момент доступности разработанного сайта в Интернете для посетителей.

3.2. Работы выполняются на компьютерах Исполнителя и/или привлекаемых соисполнителей.

3.3. По мере необходимости Исполнитель на основании дополнительного соглашения выполняет работу по модернизации и доработке функциональных и интерактивных сервисов сайта, проводит работы по устранению программных ошибок в работе сайта и может выполнять иные дополнительные работы, перечень которых определяется в счете на оплату.

3.4. Изменение дизайна сайта, добавление новых разделов (модулей), внесение изменений, требующих адаптации программного комплекса, обслуживающего сайт, Исполнитель выполняет в рамках отдельного договора на основании отдельного договора с Заказчиком.

3.5. Исполнитель обязуется своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине в созданном сайте недостатки, а также по письменному требованию Заказчика устранять ошибки, осуществлять наладку, вносить исправления, изменения и корректировки в рамках согласованного объема работ.

3.6. Исполнитель обязуется уведомить Заказчика в письменной форме, посредством электронных средств связи об обнаружении в предоставленной Заказчиком информации каких-либо несоответствий и/или противоречий действующему законодательству Российской Федерации.

3.7. Исполнитель предоставляет Заказчику бонус в размере 5% от стоимости работ для выполнения мелких, не предусмотренных в счете на оплату, доработок. При этом объем и стоимость таких доработок определяется непосредственно Исполнителем. Если при анализе поступившего запроса от Заказчика на доработку, Исполнитель понимает, что стоимость доработки превышает, установленный в настоящем пункте лимит, то Исполнитель предоставляет Заказчику обратную связь с указанием стоимости и сроков таких доработок. После подтверждение по электронной почте, Исполнитель приступает к выполнению работ. Сумма доработок, сверх установленного лимита, оплачивается на основании выставленного счета.

3.8. Исполнитель вправе:

3.8.1. Предоставлять Заказчику свои рекомендации в части оформления, функционирования и свойств сайта.

3.8.2. Самостоятельно определять методы выполнения работ, с учетом требований Договора.

3.8. 3. Отказаться от выполнения работ, не обозначенных в Договоре и счете на оплату, а также в иных приложениях и дополнительных соглашениях к Договору.

 

4. Права и обязанности Заказчика

4.1. Заказчик обязуется в течение 5 календарных дней с момента акцепта настоящего Договора представить Исполнителю данные об информационном наполнении (текстовой информации) сайта. Данные об информационном наполнении сайта должны быть представлены посредством направления на адрес электронной почты Заказчика. В случае, если данные не были предоставлены вовремя, то Исполнитель не несет ответственности за нарушение согласованного срока и сроки выполнения работ переносятся с учетом данных обстоятельств.

4.2. Заказчик обязуется своевременно (в срок н е позднее 1 календарного дня с момента получения от Исполнителя формы для внесения правок) предоставить Исполнителю информацию в части наличия у него возражений части выполненной работы, если работы выполнялись поэтапно. В случае, если Заказчик не внес информацию в форму, то по истечение указанного в настоящем пункте срока, работы продлеваются на срок для ответа и далее считаются выполненными в соответствии с согласованными условиями, без замечаний. Не допускается предоставление дополнительных комментариев в части принятых работ.

4.3. Заказчик обязуется выплатить Исполнителю вознаграждение за выполнение работ по договору.

4.4. Заказчик не вправе требовать от Исполнителя выполнения работ, не согласованных сторонами в счете на оплату. Дополнительные работы проводятся по мере необходимости и на основании дополнительного соглашения или Договора.

4.5. Заказчик доложен предоставлять обратную связь на поступающие от Исполнителя запросы в течение 1 рабочего дня с момента получения запроса. В случае, если в указанный срок ответ не был получен, то Исполнитель вправе в одностороннем порядке продлить срок выполнения работы. Запросы направляются на адрес электронной почты Заказчика и считаются полученными, если Исполнителем не получено сообщение о невозможности доставки сообщения.

4.6. Заказчик вправе:

4.6.1. В любое время проверять ход и качество работ, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя.

4.6.2. Контролировать выполнение работ.

4.6.3. Запросить выполнение дополнительных работ. В указанном случае стороны составляют дополнительное соглашение к настоящему Договору.

 

5. Стоимость, порядок и сроки расчетов

5.1. Стоимость выполняемых работ фиксируется в выставляемом Исполнителем счете на оплату или указывается в заявке к проекту на сайте www.freelance.ru/bannikon. Выставленный счет на оплату должен быть оплачен в течение 7 календарных дней с момента выставления счета.

5.2. Если оплата производится путем 100% предварительной оплаты, то Заказчик обязуется оплатить выставленный счет в течение 3 рабочих дней с момента его направления на адрес электронной почты Заказчика. Если оплата производится по факту, то Заказчик обязуется оплатить выполненную работу на основании счета и акта приемки-передачи сайта. Также, в случае использования для взаимодействия сайта www.freelance.ru/bannikon, оплата за выполненные работы производится после принятия работы, через сервис безопасной сделки, а стоимость работ указывается Исполнителем в заявке к проекту.

5.3. Денежные средства, подлежащие уплате по настоящему Договору, уплачиваются Заказчиком путем перечисления их на счет Исполнителя.

5.4. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

5.5. Указанная сумма вознаграждения подлежит налогообложению в порядке, предусмотренном законодательством о налогах и сборах Российской Федерации.

 

6. Конфиденциальность

6.1. Стороны обязуются сохранять в тайне информацию, которую они получили друг от друга в процессе исполнения Договора.

6.2. Стороны обязуются обеспечить сохранность и конфиденциальность сведений ограниченного распространения, относящихся к предмету настоящего Договора, ходу его исполнения и полученным результатам.

Указанные сведения предназначены исключительно для Сторон и не могут быть полностью (частично) переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без письменного согласия Сторон.

 

7. Ответственность Сторон

7.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему Договору, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем настоящего Договора Заказчик вправе потребовать от Исполнителя возврата аванса. Стороны определили, что в любом случае взысканию подлежит только реальный ущерб.

7.3. В случае нарушения Заказчиком сроков уплаты вознаграждения по Договору, Исполнитель вправе предъявить требование об уплате неустойки в размере 0,1% от стоимости работ за каждый день просрочки.

 

8. Сдача-приемка работ

8.1. Приемка результатов выполненных работ по созданию сайта осуществляется на основании Акта приемки-передачи сайта. Исполнитель вправе сдать результат работ досрочно.

8.2. Заказчик обязуется рассмотреть и подписать направленный Исполнителем акт приемки-передачи сайта и отчет о проделанной работе в течение 3 рабочих дней с момента направления его на адрес электронной почты. В случае, если по истечение указанного в настоящем пункте срока, Заказчик не направил подписанный акт или не предоставил письменные возражения в части его содержания, то акт считается принятым и подписанным Заказчиком. Предъявление претензий после подписания сторонами акта не допускается.

8.3. Исполнитель вправе в одностороннем порядке увеличивать сроки работ на время задержки выполнения Заказчиком условий Договора или не приступать к Работам, приостановить начатые Работы или отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков, если нарушение Заказчиком своих обязанностей по Договору препятствует его исполнению, а также если очевидно, что Заказчик не выполнит свои обязанности в установленный срок.

 

9. Разрешение споров. Форс-мажор

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров. Срок для рассмотрения поступающей претензии 10 календарных дней. Претензия направляется на адрес электронной почты и считается полученной другой стороной, если в ответ на письмо с претензий не получен ответ о невозможности доставки сообщения или отсутствии адресата.

9.2. Споры и разногласия, не урегулированные в результате переговоров, разрешаются в одном из следующих судов по выбору истца – суды общей юрисдикции или арбитражные суды в г. Москва, г. Санкт- Петербург или г. Кострома, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

 9.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательство по настоящему Договору, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия (форс-мажор).

 

10. Обработка персональных данных

10.1. Принимая условия настоящей оферты, Заказчик:

- подтверждает, что все указанные им данные в запросе принадлежат лично ему;

- подтверждает и признает, что им внимательно в полном объеме прочитано настоящее соглашение и условия обработки его персональных данных, указываемых им в полях форм, текст оферты и условия обработки персональных данных ему понятны;

- дает согласие на обработку Исполнителем предоставляемых в составе информации персональных данных в целях заключения между ним и Исполнителем настоящей оферты, а также его последующего исполнения;

- дает согласие на направление уведомлений об изменении заказов, предложений и другой информации;

- дает согласие на проведение опросов и маркетинговых, статистических и других исследований;

- дает согласие на получение новостной рассылки и иных сведений от имени Исполнителя;

- выражает согласие с условиями обработки персональных данных.

10.2. Заказчик выражает свое согласие на обработку его персональных данных, а именно совершение любых действий (операций) или совокупности действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Давая такое согласие, Заказчик подтверждает, что он действует свободно, своей волей и в своем интересе. Согласие Заказчика на обработку персональных данных является конкретным, информированным и сознательным.

Под персональными данными подразумевается любая информация личного характера, позволяющая установить личность Заказчика, такая как:

- фамилия, имя, отчество;

- контактный телефон;

- адрес электронной почты;

- почтовый адрес.

Исполнитель обрабатывает и использует персональные данные Заказчика в целях:

- идентификации Заказчика для заключения договора;

- установления с Заказчиком обратной связи, включая направление уведомлений, запросов, касающихся исполнения договора, обработки запросов и заявок от Заказчика.

10.3. Заказчик вправе в любой момент изменить (обновить, дополнить) предоставленную им персональную информацию или отозвать согласие, направив уведомление Исполнителю.

 

 

Реквизиты Исполнителя:

 

ИП Банников Владислав Максимович

ИНН 440119408668

ОГРНИП 321440000017458

Юридический адрес: гор. Кострома

 

                                                                                                               Приложение №1 к публичной оферте о заключении договора подряда

 

Отчет

о выполнении работ

 

 

В рамках исполнения согласованной заявки на _____________________, мною были выполнены следующие работы:

 

№	Наименование и описание работ	Сроки выполнения	Стоимость
	Итого:

 

 

 

 

Дата «____»_________ 20__г.

Подпись: ______________/Банников В.М./